Obras de rehabilitación de molino hidráulico en la Puebla de Almoradiel

Adjudicar el contrato de obras comprendidas en el proyecto de rehabilitación de molino hidráulico en La Puebla de Almoradiel (Toledo) (Plan Provincial 2020), a la empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS MAFEGA, S.L. (CIF B45432218), en los siguientes términos: Precio neto de la obra: 45.923,95 euros. I.V.A (21%): 9.644,03 euros. Importe Total: 55.567,98 euros. Plazo de ejecución del contrato: Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo. Otras condiciones de adjudicación: Conforme al proyecto técnico aprobado. Segundo.- Requerir al adjudicatario para la formalización, que deberá llevarse a cabo en plazo de quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación

Por ser la entidad que ha presentado la mejor oferta según la ponderación de los criterios de adjudicación, establecidos en el PCAP.

Mejor oferta de acuerdo a los criterios establecidos en los pliegos reguladores de la licitación.