El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras comprendidas en el “Proyecto para la renovación y adecuación e instalación del alumbrado público del cuadro (TAN-07), T.M EL TANQUE”
Presupuesto Base
219.078,65€
Sin Impuestos
219.078,65€
Importe Total
234.414,16€
⬥ Adjudicaciones
IMESAPI S.A.
A28010478
234.414,16€
Final: 219.078,65€
obtuvo la segunda mejor puntuación en los criterios cuantificables de forma automática, habiéndose comprometido a realizar la obra de la forma siguiente: - Ampliación de plazo de garantía en 3 años adicionales. - El plazo de ejecución será de 60 días. - Compromiso de mejoras por valor de 16.740,00 €
OBRAS, PAVIMIENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L.
B36719490
684.505,02€
Final: 565.706,63€
Adjudicar el contrato de Obras de Ejecución del nuevo Centro Cultural Polivalente de Sevilla la Nueva en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: ADJUDICATARIO PRECIO OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.L. 565.706,63 €
Documentación
PPT_RPOYECTO 2100_2020.pdf
Pliego Prescripciones Técnicas
PCAP 2100_2020.pdf
Pliego Cláusulas Administrativas
espd-request DEUC 2021_2020.xml
Documentación Adicional
Anexos.docx
Documentación Adicional
Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Documento General
Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Documento General
Plano de mejora
Documento General
Resolución de Rectificación de PCAP
Documento General
Documento de aprobación del expediente
Documento General
Memoria justificativa
Documento General
Acuerdo de iniciación del expediente
Documento General
Ubicación
Tenerife
Contacto y Plazos
Fecha Límite Presentación
El plazo máximo de presentación de ofertas será de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, a contar desde la pub...
Duración
90 Días
Criterios de Adjudicación
Requisitos de Solvencia
Económica
Según lo indicado en la cláusula OCTAVA del PCAP
Técnica
- Según lo indicado en la cláusula OCTAVA del PCAP