Contrato de obra para la ejecución de la Separata del Proyecto de rehabilitación y reparación de agrietamientos y descalces en diversos muelles de Portocolom, correspondiente a la zona del muelle de Sa Bassa Nova en el Puerto de Portocolom, T.M. Felanitx
Presupuesto Base
374.181,16€
Sin Impuestos
340.164,69€
Importe Total
411.599,27€
⬥ Adjudicaciones
UTE SERVICIOS PROFESIONALES SUBMARINOS, S.L. / ROUTEPONT, S.L.
B07828502
341.600,00€
Final: 260.000,00€
Declarar adjudicatario del procedimiento abierto, relativo al contrato de obra para la ejecución de la separata del proyecto de rehabilitación y reparación de agrietamientos y descalces en diversos muelles de Portocolom, correspondiente a la zona del muelle de sa bassa nova en el puerto de Portocolom, t.m. Felanitx, EXP. 57/20 (GESTIONA 1973/2020) a la empresa SERPRO-SUB, S.L. por ser la empresa que ha obtenido la mayor puntuación en el cómputo global de todos los criterios de valoración, con un total de 89,50 puntos; por un precio de 260.000 € IVA EXCLUIDO, de 54.600€ importe del IVA, y de 314.600 IVA incluido; en un plazo de ejecución de 3 meses, de acuerdo con la oferta presentada y con las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas particulares y en el proyecto.
DRM Construcción y Obras Civiles S.L.
B99438699
180.893,60€
Final: 149.498,84€
Mejor oferta
Documentación
PPT.pdf
Pliego Prescripciones Técnicas
PCP v2.pdf
Pliego Cláusulas Administrativas
Anexo I ayb.pdf
Documentación Adicional
BC3 Proyecto Portocolom.zip
Documentación Adicional
Proyecto parte 3.pdf
Documentación Adicional
Proyecto parte 1.pdf
Documentación Adicional
Proyecto parte 2.pdf
Documentación Adicional
Documento ambiental.pdf
Documentación Adicional
RESOLUCION CORRECCION ERRORES
Documento General
Documento de aprobación del expediente
Documento General
Memoria justificativa
Documento General
Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Documento General
Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas
Documento General
Ubicación
Mallorca
Contacto y Plazos
Fecha Límite Presentación
Se realiza ampliación del plazo de presentación de ofertas al existir un error en la clasificación d...
Duración
3 Meses
Criterios de Adjudicación
Requisitos de Solvencia
Económica
Acreditar tener un volumen anual de negocio en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos, equivalente a una vez y media el valor estimado del cont...
Técnica
- Relación de los principales contratos similares al presente (que sean del mismo grupo o subgrupo de...