Proyecto de obras de reforma y reparación del estribo del puente "Manuel Cobo Calleja, en Fuenlabrada.

Aprobar la adjudicación a la empresa OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L, (CIF B-85047835), el contrato de obras de “PROYECTO DE OBRAS DE REFORMA Y REPARACION DEL ESTRIBO DEL PUENTE MANUEL COBO CALLEJA, EN FUENLABRADA” basado en el Acuerdo Marco para la realización de las obras de conservación y reparación, dividido en dos lotes, de conformidad con lo establecido en los apartados 3,4 y 5 del artículo 221 de la LCSP, y PCAP correspondiente, al único empresario que ha de realizar la obra por ser el adjudicatario del acuerdo marco, el contrato administrativo de obras, por importe 31.975,91.- € (26.426,37.- € de base imponible más 5.549,54 € de 21 % de IVA), con cargo a la partida presupuestaria 2018-2012-1532-61900 y según proyecto de gasto 2018.0000012/1, IFS OBRAS URBANIZACIÓN. ANEXO INVERSIONES PRESUPUESTO 2018, aprobando así mismo el gasto correspondiente por el citado importe, siendo el plazo de ejecución del contrato cuatro semanas