Reparación del ascensor que comunica el vestíbulo con el andén en la estación de Luceros en el TRAM d´Alacant.
Presupuesto Base
—
Sin Impuestos
120.000,00€
Importe Total
145.200,00€
⬥ Adjudicaciones
FCC CONSTRUCCIÓN ,S.A.
A28854727
145.200,00€
Final: 120.000,00€
Por ser la mercantil adjudicataria y contratista principal en la obra de construcción de la estación, y por entenderse puede aportar una mayor información sobre las actuaciones necesarias ya que conoce de primera mano detalles constructivos y de montaje tanto de la estructura metálica como del recubrimiento de cristales.
TECNOLOGIA SEÑALETICA, SL
13241435B
121.000,00€
Final: 100.000,00€
La licitación se ha adjudicado a la oferta que, en su conjunto, ha resuelto ser la económicamente más ventajosa de acuerdo con lo previsto en el pliego de contratación.
Documentación
Resolución de tramitación por la vía de emergencia
Documento General
Informe solicitud ampliación de plazo
Documento General
Solicitud de incremento presupuestario
Documento General
Propuesta de incremento presupuestario
Documento General
Informe de insuficiencia de medios
Documento General
Ampliación de plazo
Documento General
Informe de insuficiencia de medios
Documento General
Resolución de incremento presupuestario
Documento General