Volver
Resuelta

obras de adecuación y reforma del muro perimetral Centro de Internamiento Educativo para Menores (CIEM) La Montañeta, centro dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, sito en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria

Presupuesto Base

291.450,97

Sin Impuestos

247.621,89

Importe Total

264.955,42

Contratación: 25/10/2021
Actualización: 31/03/2022 12:51

Ubicación

Canarias

Contacto y Plazos

Fecha Límite Presentación

14/09/2021 18:00h

Hora peninsular.

Duración

6 Meses

Prórrogas: De acuerdo con lo previsto en la cláusula 11.2 del P.C.A.P. al amparo de lo dispuesto en el artículo 195.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Criterios de Adjudicación

C. Oferta económica 49%
B. Reducción del plazo de ejecución siempre que no sea inferior a 5 meses 20%
A. Ampliación del plazo de garantía, un año ( con un máximo de cinco años) 31%

Requisitos de Solvencia

Económica

Cláusula 4.3. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar lasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo C, subgrupo 9, categoría 2, bastará dicha circunstancia...

Técnica

  • 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasifi...
  • 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasifi...
  • 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasifi...