Contrato de obras de urbanización de la calle Estación Vieja de Medina del Campo (Valladolid).

2021-2230Z • Alcaldía del Ayuntamiento de Medina del Campo

Presupuesto Base

123.661,48€

Sin Impuestos

123.661,48€

Importe Total

149.630,39€

Contratación: 30/07/2021

Actualización: 06/08/2021 10:49

⬥ Adjudicaciones

Conezta Construcciones y Servicios S.L.

B47700224

125.840,00€

Final: 104.000,00€

ADJUDICAR el referido contrato, conforme al proyecto redactado por los arquitectos D. Javier Arias Madero y Dª Susana Garrido Calvo, aprobado técnicamente mediante Decreto de Alcaldía nº 2021/1474 de fecha 31.05.2021, a la siguiente proposición por ser la más ventajosa en base a la mejor relación calidad-precio tras la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 3.1 ADJUDICATARIO: N° 1. – CYS CONECTA, S.L., con CIF N° B47700224. REPRESENTANTE: D. RAUL HERNANDEZ JIMENEZ con DNI número 50097730G. DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO: Calle Hilanderas, 6. C.P. 47130. Simancas. Valladolid. 3.2. Precio del contrato: ciento veinticinco mil ochocientos cuarenta euros (125.840,00 €). Base imponible: ciento cuatro mil euros (104.000,00 €). IVA (21%): veintiún mil ochocientos cuarenta euros (21.840,00 €).

9 30/07/2021 1

Categoría: Trabajos de pavimentación de calles.

Documentación

Memoria-Anejos.pdf

Pliego Prescripciones Técnicas

PCAP EXTPE 2021-2230Z.pdf

Pliego Cláusulas Administrativas

Presupuesto.pdf

Documentación Adicional

Planos.pdf

Documentación Adicional

Acta del órgano de asistencia

Documento General

Ubicación

Valladolid

Contacto y Plazos

Fecha Límite Presentación

12/07/2021 15:00h

[email protected]

983811020

Duración

28 Días

Criterios de Adjudicación

Compromiso del licitador de adscribir a la ejecución de la obra de un topógrafo 40%

Ampliación del plazo de garantía. 20%

Reducción del plazo de ejecución material de la obra 10%

Oferta económica 30%

Requisitos de Solvencia

Económica

Cláusula 15.6.1. PCAP. Suficiente aportar Declaración responsable.

Técnica

Cláusula 15.6.2. PCAP. Suficiente aportar Declaración responsable
Cláusula 15.7 PCAP. Suficiente aportar Declaración responsable.
Cláusula 15.6.2. PCAP. Suficiente aportar Declaración responsable

Contrato de obras de urbanización de la calle Estación Vieja de Medina del Campo (Valladolid).

⬥ Adjudicaciones

Documentación

◇ Datos Raw (JSON) (clic para ver)

El operador de fibra y móvil para tu homelab