Volver
Resuelta

obras de adecuación y reforma del muro perimetral Centro de Internamiento Educativo para Menores (CIEM) La Montañeta, centro dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, sito en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria

Presupuesto Base

181.779,12

Sin Impuestos

181.779,12

Importe Total

194.503,66

Actualización: 09/07/2021 11:41

Adjudicaciones

No hay adjudicaciones registradas para esta licitación

Los datos se actualizan periódicamente

Ubicación

Canarias

Contacto y Plazos

Fecha Límite Presentación

14/06/2021 19:00h

Hora peninsular.

Duración

6 Meses

Prórrogas: De acuerdo con lo previsto en la cláusula 11.2 del P.C.A.P. al amparo de lo dispuesto en el artículo 195.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Criterios de Adjudicación

C. Oferta económica 50%
A. Reducción del plazo de ejecución siempre que no sea interior a 5 meses. Se acompañará nueva planificación de obra ajustada al plazo reducido. 50%

Requisitos de Solvencia

Económica

Cláusula 4.3. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar lasificado, sin perjuicio que de estarlo en el grupo C, subgrupo 2, categoría del subgrupo 2, bastará dicha c...

Técnica

  • 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasifi...
  • 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasifi...
  • 4.3. Solvencia. Para ser adjudicataria del presente contrato de obra, no es preceptivo estar clasifi...

Publicidad

~$ ping leiro.net

El operador de fibra y móvil para tu homelab

  • Sin CGNAT, IP pública real
  • Fibra simétrica hasta 10 Gb
  • IP fija e IPv6 /56 nativo
  • NAT abierto y VPN sin bloqueos
Únete a la lista de espera leiro.net · precio de fundador